流水施工种类及工期计算 案例1：
某基础工程由四个分项工程组成，划分为六个施工段组织流水施工。各分项工程在各个施工段上的持续时间为4天。
问题：
（1） 流水施工有哪些种类？
（2） 根据该工程持续时间的特点，可按哪种流水施工方式组织施工？
（3） 什么是流水施工工期？该工程项目流水施工的工期应为多少天？
（4） 若工作面允许，每一段砌基础均提前一天进入施工，该流水施工的工期应为多少天？
答案：
（1） 流水施工按节奏性可分为两类：节奏流水施工和无节奏流水施工。节奏流水施工又分为等节奏流水施工和异节奏流水施工。
（2） 根据该工程持续时间的特点，该基础工程可按等节奏流水施工方式施工。
（3） 流水施工工期：T = （m+n - 1） × K - ∑C = （4+6 - 1） × 4 - 1 = 35天。
（4） 若工作面允许，每一段砌基础均提前一天进入施工，则流水施工的工期为：T = （4+6 - 1） × 4 - 1 + 1 = 36天。
工程进度管理及索赔
案例2： 某建筑公司通过招投标方式与某商务大厦工程业主签订了工程施工合同。该工程地下2层，地上16层，于2021年5月26日开工。合同中约定，工期每提前或延误一天奖罚承包商5000元。承包商按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。 问题： （1） 该工程地下室构造混凝土采用普通硅酸盐水泥是否适宜？简述理由。 （2） 监理工程师判定此批水泥过期失效并清退出场是否合理？并简述理由或正确做法。 （3） 监理工程师对混凝土构造外观质量存在缺陷处理是否合理？并简述理由或正确做法。 （4） 防水验时，承包人应按要求进展剥离或于孔，并在检验后重新覆盖或修复。如果重新检验合格，费用应由发包人承担并相应顺延工期；检验不合格，费用和工期延误均应由承包人负责。违法分包及责任承担
案例3： 某房地产开发公司甲在某市老城区参加旧城改造建设，投资3亿元，修建1个四星级酒店，2座高档写字楼，6栋宿舍楼，建筑工期20个月。该项目进行了公开招标，某建筑工程总公司乙中标，甲与乙订立工程总承包合同，双方商定：必要保证工程质量优良，保证工期，乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期，将6栋宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙和丁，并订立分包合同书。工程竣工后，甲会同关于质量监督部门对工程进行验收，发现丁施工宿舍存在质量问题，必要进行整治才干交付使用，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由回绝担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。 问题： （1） 请问上述资料中，丙与丁行为与否合法？各属于什么行为？ （2） 这起事件应当由谁来承担责任？为什么？ （3） 法律法规规定违法分包行为重要有哪些？工程质量及验收
案例4： 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢构造多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件： 事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监剪发现个别构件焊接时出现咬边，通过施工单位的技术攻关，得以处理。 事件二：钢构件制作完毕，并经检测合格后的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的间隙。合同管理及索赔
案例5：
某房屋建筑工程，建筑面积26800平方米，地下两层，地上七层，钢筋混凝土框架结构。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2